.png)
工程延期说明怎么写？
工程延期说明需要写清楚延期原因和具体影响
在工程项目中，如果出现延期，需要及时向相关部门和客户说明原因和影响，否则会对整个项目造成重大影响。
因此，写工程延期说明就显得非常重要。
内容延伸 在写工程延期说明时，需要按照以下步骤
1. 确定延期的具体原因，包括技术问题、人员不足、物资缺乏等；
2. 说明因延期带来的影响，包括项目目标完成情况、资金预算、客户满意度等；
3. 提出可行的解决方案，明确延期的进一步计划和工作安排，以及如何防止再次发生延期情况；
4. 总结并道歉，表明对将计划推迟的不便所产生的影响深表歉意，并建议对该事件进行反思和改进以避免类似情况再次发生。
工程款延期支付违约金
法律主观：
国家法律 法规 规定工程延迟 违约金 一般是按照超出十日结付 工程款 ,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。 1、一般要按照合同约定办理，如果一方违约，可以要求承担 违约责任 ，协商不成，起诉解决。 2、一般双方在签订合同时，都会对合同的相关条款，以及违约以后，对违约金的约定，如果有一方违约的，应当支付其违约金。 违约金是由当事人约定的，为约定违约金。约定违约金是一种合同关系，称违约金合同。这种合同属从合同。主 合同无效 ，违约金合同无效。违约金合同是诺成合同，与 定金合同 不同，不以预先给付为成立要件。约定违约金又是一种附条件合同，通常，违约行为发生，违约金 合同生效 ;违约行为不发生，违约金合同不生效。
延期付款说明怎么写
【法律分析】：里面写清了应支付金额及期限，造成延期付款的原因，并对延期后的付款事项作出承诺，在最后署上名字和日期。通常来说，开发商接到延期付款情况说明后，都会给予一定的宽限期，如果这个时间内还没有付款，则购房者构成合同违约，应该承担相应责任。关于逾期付款的违约责任，依照《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》规定，对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行现行的金融机构计收逾期贷款利息标准的规定是《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》，即在借款合同载明的贷款利率水平上加收30％到50％。对于合同当事人约定逾期付款违约金标准的，依照合同法及解释二的规定，所约定的违约金低于所造成的损失的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金超过损失数额百分之三十的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
【法律依据】：《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十九条 “被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。”
工程款延期支付协议书怎么写
您好，关于工程款延期支付协议书怎么写这个问题，我的解答如下, 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于年月日在中国市签署：法定代表人：(法定代表人的代理人：)法定代表人：(法定代表人的代理人：)鉴于：年月日，甲方与乙方就(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：)，建设工程总价款为：万元整人民币。该项目已于年月日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于年月日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。(见本协议附件：1、付款凭证2、付款明细、3、未付款明细)。第二条甲、乙双方经协商同意，自年月日至年月日止由乙方向甲方支付建设工程款万元整。第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
工程延期证明
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了要接触或使用证明吧，证明是证明某人的身份、经历或某件事情的真实情况时所使用的一种凭证。拟起证明来就毫无头绪？以下是我收集整理的工程延期证明，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程延期证明1
致：XX省XX市XX地方税务局
XX市XX区干坝子风电场一期49.5MW风机吊装工程因施工现场土建基础施工、道路施工以及征地的一切因素导致整体工期延误，原定开工日期为：20xx年10月1日，竣工日期为：20xx年12月31日。故现整体施工工期顺延，更改为20xx年X月20日止。
特此证明。
工程延期证明2
兹证明由xxx有限公司承建的 工程原开工日期为xx年6月3日，竣工日期为xx年7月3日，现由于总体建设工期顺延，导致由双方于xx年6月3日签订的`《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至xx年11月15日。双方原签订合同仍然有效。 特此证明。
****有限公司
20xx年11 月 1日
工程延期证明3
XX市地方税务局征收管理分局：
兹由XXXX承建的XXXXXX，原合同工期从 XXXX 年 X月 XX 日至 XXXX 年 XX 月 X日 ，现因XXX、XXX等影响，导致工程需延期至 XXXX 年X月 XX 日。
特此证明。
甲方名称：
开具日期： 年 月 日
工程延期证明4
关于我校建设的项目工程，中标施工单位XXXX年XX月X日进入施工，于XXXX年XX月X日按合同工期要求竣工完成，符合各项设计和质量要求。
工程竣工后因我校还未开学，开学后通知区教育相关负责验收部门，因各方面工作原因，需要时间安排，因此项目验收延后，特此说明！
项目建设单位：
XXXX年XX月X日
工程延期证明5
关于我校建设的 项目工程，中标施工单位 年 月 日进入施工,于 年 月 日按合同工期要求竣工完成,符合各项设计和质量要求。
工程竣工后因我校还未开学，开学后通知区教育相关负责验收部门，因各方面工作原因，需要时间安排，因此项目验收延后，特此说明！
项目建设单位：
年 月 日
工程延期证明6
兹证明由北京铁路局石家庄电务段承建的邯郸南机务折返段小辅修库工程原开工日期为xx年3月10日，竣工日期为xx年3月20日，现由于设计变更导致工期顺延，导致由双方于签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至xx年7月31日。双方原签订合同其他条款仍然有效。
特此证明。
甲方：河北铁建工程有限公司 乙方：北京铁路局石家庄电务段
经办： 经办：
年 月 日 年 月 日
工程延期证明7
兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为xx年5月5日，竣工日期为xx年10月13日，现由于总体建设工期顺延，导致由双方于20xx年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至20xx年12月31日。双方原签订合同仍然有效。
特此证明。
山西钢铁建设（集团）有限公司
年 月 日
报告
山西钢铁建设（集团）有限公司：
应贵公司规定，刘琨施工队施工的原料厂及焦化7.63m焦炉项目缴纳的安全押金，现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕，没有发生违反规定的安全扣款，特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。
申请人：刘琨施工队
20xx年7月26日
工程延期证明8
XX市地方税务局征收管理分局：
兹由XXXX承建的XXXXXX，原合同工期从XXXX年X月XX日至XXXX年XX月X日，现因拆迁、征地等影响，导致工程需延期至XXXX年X月XX日。
特此证明。
甲方名称：
开具日期：XXXX年XX月X日
工程延期证明9
XXX支行：
我单位与XXX有限公司于20xx年12月签订了XX市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备施工条件，我单位已通知施工单位于20xx年5月10日进场施工，工期顺延至20xx年9月10日（合同工期120日历天），请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢！
XX市XXX有限责任公司
XX项目部
20xx年5月20日
工程延期证明10
郑州银行文博支行：
出票人全称：河南豫淮高速公路有限公司；
付款行全称：郑州银行文博支行；
出票金额：人民币贰佰万元整（2000000.00）；
收款人全称：江西有色工程有限公司淮固高速公路土建六标段项目经理部；
由于我公司财务人员工作失误，导致上述票据未能在到期日前及时托收，造成票据过期，望贵行予以兑付为盼，若由此产生的一切经济纠纷由我公司承担，特此说明。
河南祥天路桥工程有限公司
20xx年12月10日
工程延期支付模式
按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。
分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。
竣工后一次结算。建设项目较少，工期较短（如在12月以内）的工程，可以实行在施工过程中分几次预支，竣工后一次结算的方法。
双方约定的其他结算方式。发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短，合同价款多少，选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。
工程延期原因情况说明
法律分析：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：
（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。
（4）设计变更和工程量增加的。
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
（6）发生不可抗力。
（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。
当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。
法律依据：《建设监理试行规定》 第二十条 在监理实施过程中，总监理工程师应定期向建设单位报告工程情况，未经建设单位授权，总监理工程师无权自主变更建设单位与承建单位签署的工程承包合同。由于不可预见和不可抗拒的因素，总监理工程师认为需要变更工程承包合同时，要及时向建设单位提出建设，协助建设单位与承建单位协商变更工程承包合同。
项目延期的情况说明
项目延期的情况说明 篇1
在办公楼装修过程中，存在了许多不可知因素，影响了工程进度，没能按合同竣工日期交工，造成工期延误主要原因如下：
1、兼顾支行工作人员正常工作，使得办公室不能一次性腾空，装修工程只能分部进行。
2、按甲方要求，因工程量增加了楼顶防水及消防工程等项目，使得工期顺延。
3、工地施工不方便，地面铲除噪音过大，为不影响支行工作人员正常办公，只能在双休日进行。
综合以上几点原因，工程因客观原因造成工期延误，甲乙双方不存在故意拖延工期的行为!
甲方：
乙方：
20xx年xx月xxx日
项目延期的情况说明 篇2
我项目部于20XX年3月15日正式进场施工，于20XX年4月10日进行办公楼和生产辅助楼基础验收，与提交的总进度计划(经审核通过)基本符合，生产工作顺利进行，但是在后续施工中存在以下几点主要原因严重影响了施工进度，我项目部在此说明下。
1、二次结构施工时，业主于20XX年5月14日通知我项目部暂停办公楼和生产辅助楼内墙施工，待图纸变更出来后再施工，20XX年6月14日我项目部才拿到有关变更草图，继续施工，整整延误一个月的工期。
2、墙体砌筑基本结束后，业主又几次通知我们部分门洞需做调整，故又不得不敲砸、清理，至今仍在施工，办公楼共计11扇门。
3、20XX.6.19技术核定单当天给业主，但是业主直到7月初才给与我们答复。
4、按照我项目部提交的维修车间甲供构件进场计划，最早的部分构件应该于20XX年5月15日进场而至今仍有部分构件尚未进场，严重影响施工进度。
5、按照我项目部提交的空压站甲供构件进场计划，钢吊车梁应该于20XX年5月20日进场，而至今仍未进场，并且业主要求暂停外墙施工，延误工期20天左右。
6、20XX年5月3日业主通知我们暂停施工1#门卫，直到20XX年5月15日才拿到变更图纸继续施工。
7、20XX年5月3日提出2#门卫标高的`问题，到20XX年5月15日才给与我项目部答复。
8、办公楼外墙干挂大理石，二次设计方案至今未出来，影响施工进度。
9、砌体施工基本结束后，本该可以进行消防箱子安装，但是由于内墙更改，导致部分消防箱子无法安装，20XX年7月20日，已向业主提出此问题，直到20XX年8月3日才给出初步方案，最终方案仍未确定。
10、业主未按合同支付进度款，造成我项目部资金流转十分困难，影响项目正常运转，严重影响施工进度，这也是造成整个工程工期延误的最重要原因。
希望业主本着实事求是的原则，会同业主、监理单位与我们共同协商一个合理竣工时间，以便我项目部重新制定一个进度计划，更好的指导我项目部工作。
南通万众建设集团有限公司
第九项目部
20XX.7.25
项目延期的情况说明 篇3
深圳市盐田区审计局：
《田东小学教学楼屋面隔热层改造工程审计结果核对通知》已收悉，经会痛人员核对，该工程工期超出合同时间为48天，造成工程工期延误的主要原因如下：
一、该工程实际开工日期为20XX年7月28日(详见《单位工程开工申请报告》)。周一至周五施工影响学校正常教学，学校要求只能利用周六、周日施工。
二、学校出于教育教学需要，有时要求施工暂停。以上两点致使工期延误，施工过程中施工单位将上述情况如实向教育局反映和沟通过，我们同意工期顺延。特此说明，请贵局酌情处理为盼。
深圳市盐田区教育局教育服务中心
20XX年七月二十三日
项目延期的情况说明 篇4
四川省xx中学校：
由江油市xx建筑工程有限公司承建的四川省xx中学校学生公寓楼建设工程，于20XX年7月18日经各相关单位进行竣工验收，验收结论：同意验收。本工程合同工期日历天数：210天。实际竣工日历天数：399天。
本工程实际竣工日历天数比合同工期日历天数延长工期189天，延长工期原因如下：贵方贷款原因延长工期60天，等待修建5层的批复延长工期20天，安装户外工程埋地给排水管网延长工期90天，安装户外工程埋地电缆延长工期19天，合计延长工期189天。
施工单位：江油市xx建筑工程有限公司(盖章)
监理单位：重庆xx建设监理有限公司(盖章)
建设单位：四川省xx中学校(盖章)
二〇XX年七月十九日
纵观整个施工过程，工期延误主要有以下几点原因：
一、天气因素
1、20XX年7月、8月历年来罕见的持续高温天气，此时现场正在进行桩基施工与基础施工，为保证安全，高温时段施工人员不得不暂停施工，这大大影响了整个施工进度;同时天气过热施工人员的情绪较大，导致施工人员的工作效率也大大降低。
2、春节过后，连续的阴雨天气，导致许多室外工作不能进行，如外墙真石漆的施工。
3、20XX年11月份天气较为寒冷，此时正进行内外墙的粉刷，按照规定进入冬季施工不予许进行粉刷工作，寒冷的天气也较大程度的影响了粉刷的施工进度。13年12月份，14年1月份基本属于停工状态。
二、人为因素
1、上海海怡公司刚开工时，由于对地下土质的了解不够，其中有一根桩在五至七米的部位出现流沙和坍孔现象，及时上报业主及监理、设计院、勘察院，后通过几方共同商议决定暂停施工，并对已完成的桩进行检测，后发现均能满足设计要求，才同意再次施工，这期间总共停工了一个半月。
2、原对桩基的静压测试安排只有三天，后由业主要求增加对桩位静压数量的增加，用了十二天时间。也在一定程度上影响了进度。
3、由于本工程就一个单体，不能产生流水作业，造成许多窝工的情况，原本一周一层的进度计划，最后都要两周一层。
三、环境因素
1、现场的可利用场地较小，许多材料不能一下子全部进场，必须使用完一些材料才能进其他材料，材料供应不及时导致部分窝工现象，影响了进度。
2、由于本工程采用的是50%的坡屋面，坡度很大，施工技术难度较大，同时屋面施工时正好在冬季，模板结冰后很滑，极不安全。后研究决定春节过后再进行屋面最后几道工序的施工，这也较大程度影响了进度。
四、春节因素
1、20XX年年底，由于临近春节，原本计划1月25日放假，2月14日开工，最后考虑到施工人员的情绪及天气因素，1月15日放假，2月19日才陆续开工，相当于放了一个多月的假。
五、变更因素
1、本工程小的设计变更较多，为保证施工有理有据，所有的变更均通过设计院书面同意，部分修改还请设计院重新出了修改图纸，这就造成了一个周期，也在一定程度上影响了工程进展。
xxx(集团)有限公司
项目延期的情况说明 篇5
xx科工信局：
我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于xx年8月开始施工，计划竣工时间为xx年10月。以下原因导致项目无法按计划验收：（1）项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过2000万元，预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成；（2）技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。
由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至xx年10月竣工，望给予批准。
xx有限公司
二○xx年x月一日
