**欠工程款欠条样板**
欠条
见解:
欠款人:[欠款人公司名称],住所地:[欠款人公司地址],统一社会信用代码:[欠款人公司统一社会信用代码]。
法定代表人:[欠款人法定代表人姓名],职务:[欠款人法定代表人职务],联系电话:[欠款人法定代表人联系电话]。
被欠款人:[被欠款人公司名称],住所地:[被欠款人公司地址],统一社会信用代码:[被欠款人公司统一社会信用代码]。
法定代表人:[被欠款人法定代表人姓名],职务:[被欠款人法定代表人职务],联系电话:[被欠款人法定代表人联系电话]。
根据双方于[合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》,[被欠款人公司名称]已按照合同约定完成了[工程名称]项目,并经验收合格交付[欠款人公司名称]使用。现因[欠款人公司名称]资金周转问题,未能按照合同约定支付全部工程款。
经双方友好协商,确认[欠款人公司名称]尚欠[被欠款人公司名称]工程款人民币[具体金额]元。欠款人承诺于[还款截止日期]前支付全部欠款。
若逾期未还,欠款人同意支付逾期利息(自逾期之日起至实际支付之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算)。
本欠条一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
欠款人:[欠款人公司名称](盖章)
法定代表人:[欠款人法定代表人姓名](签字)
日期:[欠条出具日期]
---
请注意,以上仅为欠条样板,实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。建议在出具欠条前咨询专业律师以获取更准确的法律建议和指导。同时,欠条应由双方自愿、平等、公平地签订,并确保内容真实、合法、有效。在签订欠条后,双方应妥善保管并按照约定履行各自的义务。
**欠工程款欠条样板**
欠条
见解:
欠款人(全称):[欠款人公司名称]
法定代表人:[欠款人法定代表人姓名]
注册地址:[欠款人公司注册地址]
联系电话:[欠款人联系电话]
被欠款人(全称):[被欠款人公司名称]
法定代表人:[被欠款人法定代表人姓名]
注册地址:[被欠款人公司注册地址]
联系电话:[被欠款人联系电话]
鉴于:
1. 欠款人与被欠款人之间就[工程名称]项目签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”);
2. 被欠款人已按照合同约定完成了全部施工任务,并经验收合格;
3. 欠款人因[具体原因,如资金紧张、项目延期等]未能按照合同约定支付全部工程款。
现经双方友好协商,欠款人向被欠款人出具本欠条,以兹证明欠款事实并承诺还款。
一、欠款金额
欠款人确认,截至本欠条出具之日,尚欠被欠款人工程款人民币[具体金额]元(大写:[金额汉字大写])。
二、还款期限
欠款人承诺于[具体还款日期]前向被欠款人支付全部欠款。
三、逾期责任
若欠款人逾期未支付全部欠款,则自逾期之日起,每日按照欠款金额的[约定比例,如千分之五]向被欠款人支付逾期违约金,直至欠款全部付清为止。
四、争议解决
若因本欠条引起的或与本欠条有关的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[约定管辖法院名称]提起诉讼。
五、其他
1. 本欠条一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 本欠条自双方签字(或盖章)之日起生效。
欠款人(盖章):[欠款人公司公章]
法定代表人(签字):[欠款人法定代表人手写签名]
日期:[欠条出具日期]
被欠款人(盖章):[被欠款人公司公章]
法定代表人(签字):[被欠款人法定代表人手写签名]
日期:[欠条出具日期]
---
请注意,以上仅为欠条样板,实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。建议在出具欠条前咨询专业律师以获取更准确的法律建议和指导。同时,欠条应由双方自愿、平等、公平地签订,并确保内容真实、合法、有效。在签订欠条后,双方应妥善保管并按照约定履行各自的义务。
**欠工程款欠条样板**
欠条
见解:
欠款人(全称):[欠款人公司名称]
法定代表人:[欠款人法定代表人姓名]
注册地址:[欠款人公司注册地址]
联系电话:[欠款人联系电话]
被欠款人(全称):[被欠款人公司名称]
法定代表人:[被欠款人法定代表人姓名]
注册地址:[被欠款人公司注册地址]
联系电话:[被欠款人联系电话]
鉴于:
1. 欠款人与被欠款人之间就[工程名称]项目签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”);
2. 被欠款人已按照合同约定完成了全部施工任务,并经验收合格,但欠款人尚未支付全部工程款。
现经双方友好协商,欠款人向被欠款人出具本欠条,以兹证明欠款事实并承诺还款。
一、欠款金额
欠款人确认,截至本欠条出具之日,尚欠被欠款人工程款人民币[具体金额]元(大写:[金额汉字大写])。
二、还款期限
欠款人承诺于[具体还款日期]前向被欠款人支付全部欠款。
三、逾期责任
若欠款人逾期未支付全部欠款,则自逾期之日起,每日按照欠款金额的[约定比例]向被欠款人支付逾期违约金,直至欠款全部付清为止。
四、争议解决
若因本欠条引起的或与本欠条有关的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[约定管辖法院名称]提起诉讼。
五、其他
1. 本欠条一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 本欠条自双方签字(或盖章)之日起生效。
欠款人(盖章):[欠款人公司公章]
法定代表人(签字):[欠款人法定代表人手写签名]
日期:[欠条出具日期]
被欠款人(盖章):[被欠款人公司公章]
法定代表人(签字):[被欠款人法定代表人手写签名]
日期:[欠条出具日期]
---
请注意,以上仅为欠条样板,实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。建议在出具欠条前咨询专业律师以获取更准确的法律建议和指导。同时,欠条应由双方自愿、平等、公平地签订,并确保内容真实、合法、有效。在签订欠条后,双方应妥善保管并按照约定履行各自的义务。
**欠工程款欠条样板**
欠条
见解:
欠款人(全称):[欠款人公司名称或个人姓名]
身份证号/统一社会信用代码:[欠款人身份证号或统一社会信用代码]
联系地址:[欠款人联系地址]
联系电话:[欠款人联系电话]
被欠款人(全称):[被欠款人公司名称或个人姓名]
身份证号/统一社会信用代码:[被欠款人身份证号或统一社会信用代码]
联系地址:[被欠款人联系地址]
联系电话:[被欠款人联系电话]
鉴于:
1. 欠款人与被欠款人之间就[工程名称及地点]项目签订了《建设工程施工合同》(以下简称“合同”);
2. 根据合同约定,被欠款人已完成了相应的施工任务并经验收合格;
3. 经双方结算确认,欠款人尚欠被欠款人工程款未支付完毕。
现欠款人向被欠款人出具本欠条,以明确欠款事实并承诺按约还款。
一、欠款金额
欠款人确认,截至本欠条出具之日,尚欠被欠款人工程款人民币[具体金额]元(大写:[金额汉字大写])。
二、还款期限
欠款人承诺于[具体还款日期]前向被欠款人支付全部欠款。若逾期未付,欠款人同意自逾期之日起按日支付违约金(或逾期利息),直至欠款全部付清为止。
三、争议解决
若因本欠条引起的或与本欠条有关的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向被欠款人所在地人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 本欠条一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
2. 本欠条自双方签字(或盖章)之日起生效;
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本欠条具有同等法律效力。
欠款人(签字/盖章):[欠款人手写签名或公司公章]
日期:[欠条出具日期]
被欠款人(签字/盖章):[被欠款人手写签名或公司公章]
日期:[欠条出具日期]
---
请注意,以上仅为欠条样板,实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。建议在出具欠条前咨询专业律师以获取更准确的法律建议和指导。同时,欠条应由双方自愿、平等、公平地签订,并确保内容真实、合法、有效。在签订欠条后,双方应妥善保管并按照约定履行各自的义务。