施工方造成的损失该由谁承担责任

施工方造成的损失该由谁承担责任

如果是施工方的原因造成的损失，则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的，则由承包人承担责任。法律规定，因为施工方造成工程质量不合格的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 根据《 民法典 》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担 违约责任 。

施工错误造成损失谁负责

法律主观：

如果是承包人因施工失误而造成损失的，承包人应当承担赔偿责任。如果是发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，因由发包方赔偿损失。

法律客观：

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

施工中自然灾害造成的损失由谁承担

法律主观：

施工方造成的损失该由施工方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程质量责任一般由作为承包人的施工方承担。

法律客观：

根据《民法典》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

建设工程施工过程中造成工人人身损害的应由哪些人承担相应的赔偿责任

农村盖房子，工匠和工人一般都是没有资质的，有的是包清工，有的是房主直接雇佣干活，还有的是由包工头带着一批工人在干。这些人员都不具备合法的施工资质。在建房过程中，有工人发生事故，房主要承担多少责任呢？

1.如果建筑活动由包工头承包，并由他寻找工人，安排施工活动，工人在施工过程中受伤，包工头作为雇主应该承担赔偿责任。

2.建筑活动由召集人召集或给房主介绍工人的，工人的工资由房主直接支付的，召集人或介绍人与其他工人同工同酬的，工人受伤，房主应该承担赔偿责任。

3.因为召集人对建筑活动进行指挥、管理，由于召集人指挥、管理不当，造成工人受伤的，房主在承担赔偿责任后，可以向召集人追偿。

4.如果房主和施工队存在合同关系（不一定非要建房合同，只要交给施工队就算合同关系），那么工人摔伤和房主无关。

5.如果房主直接邀请工人建房并支付工资，则属于雇佣关系，工人摔伤属于工伤，房主应当承担赔偿责任。

6.受伤工人自身在受伤过程中存在有过错的，也应该承担相应的民事责任。

房主到底需要承担全部责任、连带责任或是没有责任，要依情形来定。但是不管有没有责任，作为房主都是要掏点钱出来的，哪怕是给受伤工人买点水果吃吃，也是应该的。

建议房主在建房前，选择有资质的施工队伍签下施工合同，哪怕是挂靠的那种也行；再一个，最好交份保险，以免发生事故，可以减少损失。

这个问题应该是指农村，在农村自建房，发生伤亡事故的很多，大部分都是选择私了，没有几个是通过法律来解决，如果通过法律，建房者会倾家荡产的，农村自建房基本上都是亲戚朋友之间，一旦发生事故，都是双方亲戚朋友来一起协商，适量的赔点钱，一般都很少

需要，但是不会太大，主要有他施工队单位负责，

对于这些意外状况的话，任何情况下户主都会有一定的连带的责任，尽管不是一些违法的责任，但在经济赔偿方面是必须有一定的责任的。

对于农村盖房经常出现意外伤亡的事故，主要是因为外围的设施安全没有做好保障。不像城市里盖大楼那样，外面有安全防护网，一般在农村盖房子都是非常的简单，搭个架子就完事了，有的甚至还不搭架子，直接用梯子爬上去。尤其是现在盖的房子，都是一些小楼房，高度相对来说还是非常高的出现意外事故非常的多。

在这边前一段时间搞量化工程、美化工程，一些所谓的专家来给设计，按照江南的仿古的风格，在沿街楼上每个农户上面再加上一层所谓的古老式的屋檐，加上这些小屋檐以后非常的漂亮。也就是说钱没有白花的，这些工程主要是由当地的财政部门承担费用，对于住户是不用承担费用的。这个活被当地的一个小包工头承包了以后由于防护设施没有做到位，至少楼层一般在两层半以上，高度也能够达到七八米的样子。

总之，在农村盖房子承包施工队的工人出现了意外的状况，不慎导致了伤亡。一般农村承包施工队都是在农村召集的农民，根本没有经过安全方面的培训，都是临时凑起来的一个施工队，今天有活就把人招集起来，今天没活施工队就解散了。对于这些意外状况的话，任何情况下户主都会有一定的连带的责任。

雇佣关系，基本上都是承担全部责任！雇人有风险，操作需谨慎！如果是承包给别人建的就好很多，承包合同里可以写入出资方免责条款，然后绝大部份责任就是包工头承担了，包工头赔不起，出资方会受到连带责任。如果承包方是建筑公司，会极大极大概率减少赔偿概率，因为公司有承担风险能力，并且会给民工购买意外保险分担

首先，实践中农村盖房子的纠纷不属于建设工程合同，不能依据建设工程方面的法律来解决，而因此往往工人是没有相应资质的，由此发生的人身损害一般是按照承揽或者雇佣关系来解决处理；

其次，房主是否要承担责任或者承担多少，主要是要区分清楚工人与房主之间的法律关系，

1、如果工人系房主直接雇佣，直接发放劳务报酬，报酬一般按照天计算，则一般可认定为雇佣关系，这种情形下房主是要承担全部责任的，除非受伤者有重大过错；还有可能是有当中所谓的包工头联系，但劳务报酬是与房主谈的，也有房主直接支付，该种情形实践中认定雇佣关系居多，房主也需要承担全部责任。

2、该工人系包工头喊过来的，经常跟着包工头干的，报酬由该包工头支付，包工头与房主之间约定是承揽关系，即完成建房总共支付多少钱，不管包工头喊几个工人，每天多少钱，都是由包工头说了算的，包工头为劳务报酬实际支付人，这种情形下，实践中房主是不需要承担责任，当然有些情况法院会认定房主选任过错，而判令房主承担30%以内的责任；

在一个建筑的施工过程中除了建筑的所有者以外一般都是对外与别的建筑公司合作来建造的，而施工的公司如果在施工的期间发生了问题而导致出现了很大的损失的话，还是需要根据合同来判定是否属于施工方的问题，如果是就需要施工方来负责赔偿。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。