.png)
工程预付款合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我为大家收集的工程预付款合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程预付款合同 篇1
甲方：广州市XX物业管理有限公司
乙方：广东省XX工程有限公司
为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，为规范乙方用款，保障各方权益，经协商一致，达成协议如下：
1、乙方在收到甲方工程预付款后，应按甲方要求缴纳预付款使用保证金，该保证金总额为20XX万元。
2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付，则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金，甲方收到该保证金后向乙方开具收据。
3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后，甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况，在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。
4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内，将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。
5、乙方未按期支付该保证金的，每延迟一天，甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息，按天计算，同时，甲方有权延迟支付工程进度款，直至乙方支付该保证金，乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期，否则，甲方将视乙方严重违约，甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。
6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的'，乙方不得将该款项挪作他用，如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的，乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿，如因此对本工程造成进度、质量影响的，甲方有权对乙方进行索赔。
7、本工程采取银行贷款，为加快项目建设，甲方先筹资予以解决，待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后，乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。
8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的，每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。
9、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决;
10、XX中心施工总承包合同之工程预付款为：46606741.10元(大写：肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分)，最终支付方式按本协议第2条约定执行。
11、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)
甲方：(公章)广州市XX物业管理有限公司
法定代表人或其委托人：(签名或盖章)
住所：
开户银行：
帐号：
邮编：
电话：
乙方:(公章)广东省XX工程有限公司
法定代表人或其委托人:(签名或盖章)
地址:
开户银行:
帐号:
邮编:
电话:
本合同签于：年月日
工程预付款合同 篇2
甲方：山东xx有限公司
乙方：济宁xxx典广告装修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：(小写：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司
甲方代表签字：乙方代表签字：
20XX年月日
工程收条怎么写
一个完整的 收条 ，通常应由标题、正文、落款三部分组成。 一、标题：标题写在正文上方中间位置，字体稍大，标题的写法有两种： 1、是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。 2、把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到 ”、“现收到”、“已收到”作标题。 二、正文： 1、正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。 2、正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况，注意钱的金额要大写。 三、落款 ： 1、落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。 2、是当事人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。 《中华人民共和国 民法典 》第七百八十八条， 建设工程合同 是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、 施工合同 。 法律依据： 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条【 债务 的清偿】债务应当清偿。 暂时无力偿还的， 经 债权人 同意或者人民法院裁决，可以由 债务人 分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
收条怎么写 样本个人
01
收条最标准的格式应该包括以下内容：
1.应写清楚借款人和收款人的法定全名。
2.应写清楚收款金额，包括大写和小写的金额。
3.应写清楚收款时间。
4.应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终收到的支付的借款利息总额(包括大写和小写金额)。
5.应有收款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签。
6.收条的书写人一定要由收款人书写，而不是由借款人书写，这样可以防止收款人以借款人擅自书写内容为由，拒绝承认收条的有效性。
7.收条尽量简洁明了，不要用模棱两可的语言。
02
收条范本
收条
今 (出借人)收到 (借款人)人民币 整，即X元。收款时间XXXX年XX月X日，共X个月，利率为X每月 ，利息共计人民币X整，即X元，全部本息于XXXX年X月X日一次性全部偿还。
收款人：(签字按手印)
XX年XX月XX日
